ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ О ВЗЫСКАНИИ ПЕНИ ЗА НЕСВОЕВРЕМЕННОЕ НАЧАЛО ИСПОЛНЕНИЯ ПОДРЯДНЫХ РАБОТ
В судебную коллегию по хозяйственным делам
_________________________суда
Адрес:________________________
Истец:________________________
(организация)
Адрес_________________________
Ответчик:_____________________
(организация)
Адрес:________________________
ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ
на сумму ___________________________________________ тенге
Истцом в адрес Ответчика была направлена претензия N____ от
"___"_______19__г. на сумму _____________ за нарушение сроков начала
подрядных работ, которые были определены договором N____ от
"___"_____19__г.
Несмотря на неоднократные предупреждения об ответственности за
нарушение сроков начала работ, которые привели в конечном итоге к срыву
сдачи объекта, Ответчик до сего времени к работе не приступил.
Нашу претензию N_____ от "___"_____19__г. Ответчик не признал,
ссылаясь на то, что у него недостает необходимых материалов для начала
производства работ. Возражения Ответчика нельзя считать обоснованными,
так как на момент заключения договора он имел в наличии все материалы.
Просим суд на основании изложенного взыскать с Ответчика пеню за
несвоевременное начало исполнения подрядных работ в сумме ________ тенге
и расходы по госпошлине в сумме _________ тенге.
Приложения:
1. Выписка из договора N______ от "___"_____19__г.
2. Копия согласованного графика производства работ.
3. Копия претензии от "____"_______19__г.
4. Копии писем-предупреждений Ответчику.
5. Ответ на претензию от "___"_______19__г.
6. Квитанция от "___"_____19__г. об отправке искового заявления
Ответчику.
7. Платежное поручение от "___"______19__г. N____ на уплату
госпошлины.
Руководитель (Заказчика) (подпись)
М.П.
КОММЕНТАРИЙ
Особенностями договора подряда является его возмездность (заказчик обязан оплатить выполненную работу), взаимность (стороны имеют права и несут обязанности по отношению друг к другу) и консенсуальность (договор считается заключенным во время достижения между заказчиком и подрядчиком соглашения по всем существенным условиям).
Договор подряда оформляет отношения между двумя организациями, организациями и гражданами и между гражданами.
Следует отличать договор подряда от других договоров о выполнении работы, в частности, от трудового договора, договора подряда на строительство и других договоров.
Исполнением договора подряда удовлетворяются не только интересы предприятий и организаций, но и бытовые потребности граждан. В этом случае речь идет о заключении договора бытового заказа, имеющего определенную специфику.
В современных условиях расширения самостоятельности предприятий, при многообразии форм собственности, деятельности предприятий в условиях рыночных отношений важное значение приобретает правовое регулирование такой разновидности договора подряда, как договор переработки, в соответствии с которым изготовление продукции производится из сырья и материалов Заказчика.
|
