ДОГОВОР ПОСТАВКИ (ВАРИАНТ)
ДОГОВОР ПОСТАВКИ
1. Предмет договора
1.1. Поставщик обязуется изготовить и поставить в срок до _____, а
Заказчик принять и оплатить ___________ (наименование продукции) в
количестве и сроки, согласно графику, являющемуся неотъемлемой частью
настоящего договора.
1.2. Поставщик по согласованию с Заказчиком может отгрузить
продукцию досрочно. Продукция, поставленная досрочно, засчитывается в
срок поставок следующего, согласно графика, периода.
2. Качество и комплектность
2.1. Поставляемая продукция по своему качеству должна
соответствовать (наименование ГОСТ, ТУ)
________________________________________________________________________.
2.2. Качество продукции должно соответствовать сертификату качества,
являющемуся неотъемлемой частью договора.
3. Цена и сумма договора
3.1. Поставляемая по настоящему договору продукция оплачивается по
договорным ценам, составляющим
________________________________________________ тенге за
____________________________________________________ (единица измерения).
3.2. Изменение цены возможно по согласованию сторон, но не чаще, чем
________________________________________________________________________.
Изменение цен согласовывается протоколом, подписанным обеими
сторонами.
3.3. При увеличении цен до _____ Заказчик имеет право расторгнуть
договор, оплатив уже поставленную продукцию по цене, согласованной по
последнему по дате протоколу.
3.4. В стоимость продукции входит (не входит) стоимость (упаковки,
опытного образца, опытной партии).
3.5. Сумма договора на момент его подписания составляет
________________________________________________________________________.
4. Порядок отгрузки
4.1. Отгрузка (наименование продукции) _____ производится (вид
транспорта) __________________ с (наименование ж/д станции, аэропорта
отправления и т.д.)
________________________________________________________________________
4.2. Поставка продукции осуществляется партиями по
________________________________________________________________________.
4.3. Минимальной нормой отгрузки является
________________________________________________________________________.
Партия ниже минимальной считается недопоставкой.
5. Тара и упаковка
5.1. Продукция должна быть упакована в
___________________________________, обеспечивающую сохранность продукции
при перевозке и хранении.
5.2. Тара является возвратной и должна быть направлена в адрес
Поставщика в срок не позднее _________ дней с момента получения продукции
Заказчиком.
Возврат грязной, испорченной, поломанной тары считается нарушением
условий договора.
5.3. Тара должна соответствовать ГОСТ _______________.
6. Порядок расчетов
6.1. Расчеты производятся ___________ (предоплатой, безотрывным
аккредитивом, платежными поручениями, платежными
требованиями-поручениями) в срок до _____ (в течение _______ дней со дня
отправки продукции).
7. Срок действия договора
7.1. Настоящий договор вступает в действие с _______ 199__ года и
действует до ______________ 199__ года.
8. Страхование продукции
8.1. Поставщик обязан застраховать продукцию с момента передачи ее
транспортной (экспедиторской) организации до момента доставки на станцию
назначения и получения ее Заказчиком.
8.2. Затраты по страхованию входят в себестоимость продукции.
9. Момент перехода права собственности
Право собственности переходит от Поставщика к Заказчику в момент
разгрузки транспорта Поставщика.
Стороны по соглашению могут определить иной момент перехода права
собственности, например после заключения договора, уплаты цены, сдачи
продукции транспортной организации и т.д.
10. Ответственность сторон
10.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения договора
Поставщик:
- возмещает Заказчику прямой ущерб, вызванный нарушением условий
договора;
- за недопоставку уплачивает штраф в размере ______% от стоимости
недопоставленной продукции;
- за поставку продукции ненадлежащего качества возмещает стоимость
некачественной продукции и уплачивает штраф за некачественную продукцию в
том же размере, что за недопоставленную;
- за просрочку поставки Поставщик уплачивает Заказчику пеню в
размере _________% от стоимости просроченной продукции за каждый день
просрочки, начиная с первого дня просрочки.
Кроме того, Поставщик возмещает Заказчику убытки в виде неполученной
или недополученной прибыли.
10. 2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения договора
Заказчик:
- возмещает Поставщику прямой ущерб, вызванный нарушением условий
договора;
- за просрочку платежей уплачивает Поставщику штраф в размере
_______% с просроченной суммы за каждый день просрочки, начиная с первого
дня;
- за невозврат тары выплачивает ______-кратную стоимость тары;
- за просрочку возврата тары уплачивается штраф в размере _______
тенге за каждый день просрочки, начиная с первого дня.
Кроме того возмещает Поставщику убытки в виде неполученной или
недополученной прибыли.
11. Изменение, прекращение договора
11.1. При несогласии сторон на изменение условий договора, за
исключением предусмотренных в п. __ настоящего договора, споры по
изменению договора рассматриваются в арбитражном суде.
11.2. Договор может быть расторгнут:
- по согласованию сторон;
- по решению компетентных органов;
- по форс-мажорным обстоятельствам.
11.3. Одностороннее расторжение договора не допускается.
12. Разрешение споров
12.1. При возникновении споров стороны принимают меры к
урегулированию их путем переговоров.
12.2. При невозможности урегулирования споров путем переговоров
споры разрешаются в арбитражном (третейском) суде по месту нахождения
ответчика, или в хозяйственных коллегиях судебных органов РК.
13. Заключительная часть (см. структуру договора).
|
|
|