ДОГОВОР ПОДРЯДА
Договор подряда
Договор N. . .
Г. __________________ "___" ___________19__г.
_________________________________________________________________ в лице
(название предприятия, организации)
________________________________________________________________________,
(должность, Ф. И. О.)
действующего на основании ______________________________________________,
именуемый в дальнейшем Заказчик, с одной стороны, и ____________________
________________________________________________________________________
(название предприятия, организации)
в лице _________________________________________________________________,
(должность, Ф. И. О.)
действующего на основании ______________________________________________,
именуемый в дальнейшем Подрядчик, с другой стороны, заключили настоящий
договор, в дальнейшем "Договор", о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательство
осуществить комплекс работ, направленных на создание ____________________
___________________ в дальнейшем Объекта Работ. Содержание и график
выполнения этапов работ приводятся в Календарном плане выполнения работ
(Приложение 1), являющимся неотъемлемой частью Договора.
1.2. За выполненную работу Заказчик обязуется выплатить Подрядчику
денежное вознаграждение, размер и график выплат которого определен
сторонами в Протоколе соглашения о договорной цене (Приложение N 2),
являющимся неотъемлемой частью Договора.
Общая сумма Договора ___________________________________________ тг.
2. Права и обязанности сторон
2.1. Заказчик для выполнения работ обязуется передать Подрядчику:
2.1.1. материалы: _________________________________________________
(ассортимент, количество, срок предоставлен.)
2.1.2. оборудование: ______________________________________________
2.1.3. документацию: ______________________________________________
2.2. Подрядчик обязуется:
2.2.1. приступить к работе не позднее _________________ и закончить
создание Объекта работ к _______________________________________________
2.2.2. следовать указаниям Заказчика о ходе выполнения работ;
2.2.3. использовать в ходе создания Объекта работ материалы
соответствующего качества;
2.2.4. не реже одного раза в _________________________ информировать
Заказчика о ходе выполнения работ;
2.2.5. использовать оборудование, предоставленное Заказчиком, в
соответствии с его техническим назначением;
2.2.6. по требованию Заказчика предоставлять отчет об использовании
материалов, предоставленных Заказчиком;
2.2.7. нести всю ответственность за ущерб, причиненный в ходе работ
людям, зданиям или оборудованию;
2.2.8. обеспечить доступ представителя Заказчика к объекту работ
или его части в рабочее время;
2.2.9. в случае возникновения обстоятельств, замедляющих ход работ
против планового, немедленно поставить в известность Заказчика;
2.2.10. относиться к информации передаваемой ему Заказчиком как к
конфиденциальной;
2.2.11. устранять по требованию Заказчика недостатки и дефекты в
работе.
2.3. Если с точки зрения Исполнителя материалы, поставленные
Заказчиком, или инструкции по ходу работ, даваемые Заказчиком, могут
привести к порче или гибели, к недоброкачественности Объекта Работ или
его части, Подрядчик имеет право потребовать у Заказчика письменного
согласия на использование указанных материалов или соблюдения указанных
инструкций.
2.4. Если в процессе выполнения работ у Подрядчика не возникает
претензий по поводу материалов, поставленных Заказчиком, или инструкций,
даваемых Заказчиком, то материал считается поставленным требуемого
качества, а указания соответствуют необходимому ходу работ и у Подрядчика
не возникает каких-либо претензий по этому поводу после использования
указанных материалов или выполнения указанных инструкций.
2.5. Подрядчик имеет право привлечь для выполнения работ по Договору
третьих лиц _____________________________________________________________
(с письменного разрешения Заказчика;
_________________________________________________________________________
с уведомлением Заказчика)
При этом Подрядчик несет перед Заказчиком всю ответственность за
выполнение третьим лицом условий Договора.
3. Ответственность сторон и условия расторжения Договора
3.1. Подрядчик несет полную ответственность за недоброкачественность
используемого материала.
3.2. Все риски случайной гибели по ходу работ Объекта Работ или его
части, а также материалов и оборудования, используемых в работе, несет
Подрядчик. Указанные риски переходят к Заказчику на __________ день после
заявления Подрядчика о готовности Объекта Работ к сдаче.
3.3. Если Заказчик не отвечает на заявления Подрядчика о
недоброкачественности материалов или инструкций о ходе работ, даваемых
Заказчиком, Подрядчик вправе или расторгнуть Договор или отложить
выполнение работ до урегулирования разногласий. В обоих случаях Подрядчик
вправе взыскать с Заказчика понесенные убытки.
3.4. Если Подрядчик не приступил в течение _______ дней после срока
начала выполнения работ (п. 2.2.1) к работе или выполняет ее настолько
медленно, что станет очевидным невозможность создания Объекта Работ в
срок, Заказчик вправе расторгнуть Договор и потребовать у Подрядчика
возмещения убытков.
3.5. В случае неустранения Подрядчиком недостатков и дефектов в
работе, на которые ему было указано Заказчиком, Заказчик вправе
расторгнуть Договор и потребовать от Подрядчика возмещения убытков.
3.6. Если гибель Объекта Работ или его части произошла по вине
Заказчика, то Подрядчик вправе получить вознаграждение за работу.
3.7. Заказчик вправе в любое время до окончания работ расторгнуть
Договор и возместить Подрядчику нанесенные убытки.
4. Порядок сдачи Объекта Работ
4.1. На следующий день после создания Объекта Работ Подрядчик
уведомляет Заказчика об окончании работ.
4.2. Заказчик обязан в течение ____________ дней после заявления
Подрядчика об окончании работ произвести инспекцию Объекта Работ. В
случае согласия Заказчика на прием Объекта Работ, сторонами составляется
и подписывается Акт сдачи-приемки работ по форме Приложения 3, который
является с момента его подписания неотъемлемой частью Договора.
4.3. Одновременно с подписанием Акта сдачи-приемки работ Подрядчик
обязан предоставить Заказчику отчет об использовании материалов Заказчика
и передать Заказчику остатки этих материалов и технические средства,
предоставленные Заказчиком.
4.4. Подрядчик имеет право сдать Объект Работ досрочно.
5. Расчеты по Договору
5.1. За работы, выполненные Подрядчиком, Заказчик выплачивает
Подрядчику денежное вознаграждение, размер которого за каждый выполненный
этап определен сторонами в Календарном плане выполнения работ (Приложение
1) и в Протоколе соглашения о договорной цене (Приложение 2). Денежное
вознаграждение за каждый этап выплачивается Заказчиком в течение ________
дней после подписания сторонами акта сдачи-приемки работ за этот этап.
В случае просрочки выплаты денежного вознаграждения за выполненный
этап Заказчик выплачивает пеню в размере _______% от просроченной суммы
за каждый день просрочки.
5.2. Перед началом каждого этапа Заказчик выплачивает Подрядчику
аванс в размере _________ % от стоимости этапа.
Невыплата Заказчиком аванса может рассматриваться Подрядчиком как
заявление о расторжении Договора и в этом случае он вправе предъявить
Заказчику претензии в соответствии с п. 3.7.
выплачивает Подрядчику премию в размере _______________ % от суммы
Договора (п. 1.2) за каждый день, считая от фактической сдачи Объекта
Работ до 5.3. В случае досрочного создания Подрядчиком Объекта Работ
Заказчик выплачивает Подрядчику премию в размере ___________ % от суммы
Договора (п. 1.2) за каждый день, считая от фактической сдачи Объекта
Работ до его планируемой сдачи (п. 2.2.1).
6. Дополнительные условия
6.1. Все споры по Договору разрешаются сторонами в органах
арбитражного суда.
6.2. Все изменения, дополнения к Договору действительны, если они
оформлены в письменной форме и подписаны обеими сторонами.
6.3. _______________________________________________________________
7. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон
7.1. Заказчик:
7.2. Подрядчик:
Заказчик: Подрядчик:
Комментарии:
Договор подряда регулирует отношения между предприятиями, когда одно
из них (Заказчик) поручает другому (Подрядчику) осуществить комплекс
работ (услуг), направленных на создание определенного продукта (Объекта
работ). В зависимости от конечной цели работ, договор подряда может
представлять собой различные формы: договор на создание (передачу)
научнотехнической продукции, договор типа "инжиниринг" или "консалтинг",
договор подряда в строительстве и т. д. Таким образом, посредством
договора подряда регулируется значительная часть взаимоотношений между
предприятиями. Приводимый здесь договор при соответствующей его
конкретизации может использоваться для различных подрядных работ или
услуг.
1.1. См. Приложения к договорам .
2.1. Оговариваются те материалы, оборудование и документация,
которые предоставляет Заказчик для выполнения Подрядчиком работ.
4 2. В соответствии с Основами гражданского законодательства, если
Подрядчик допустил отступления от условий договора, ухудшившие работу,
или допустил иные недостатки в работе, Заказчик вправе по своему выбору
потребовать безвозмездного исправления указанных недостатков в
соразмерный срок, или возмещения понесенных Заказчиком необходимых
расходов по исправлению недостатков работы или соответствующего
уменьшения вознаграждения за работу.
Иск по поводу отступлений Подрядчика от условий договора, ухудшивших
работу, может быть предъявлен в течение шести месяцев со дня принятия
работы, а если недостатки не могли быть обнаружены при обычном способе
принятия работы, - в течение одного года со дня принятия работы. Иск по
поводу недостатков в здании или сооружении, которые не могли быть
обнаружены при обычном способе принятия работы может быть предъявлен в
течение трех лет со дня принятия работы.
Возможно также установить в договоре гарантийный срок на созданный
объект работ и, если недостатки обнаруживаются в пределах этого срока, то
течение срока исковой давности начинается со дня обнаружения недостатков
в работе.
|
|
|